+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Увеличение срока контракта по 44 фз

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Увеличение срока контракта по 44 фз

Дрючина Алена Владимировна - Адвокат. В связи с частым возникновением ситуации, когда исполнителям предлагается к заключению государственный или муниципальный контракт, правовое регулирование которого определено главой 37 Гражданского Кодекса РФ далее - ГК РФ и Федеральным законом от Согласно пунктам 1, 2 статьи ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли их разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Продление срока действия контрактов, заключенных в рамках действия законодательства о контрактной системе, это одна из популярнейших тем для обсуждения и дискуссий. И действительно, в процессе реализации своей закупочной деятельности у заказчиков порой возникает необходимость пролонгации заключенного договора.

Продление срока действия государственного (муниципального) контракта: невозможная возможность

Заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов регулируются как нормами гражданского законодательства, так и положениями законодательства о закупках.

Причем нормы специального законодательства гораздо более жесткие, чем нормы ГК РФ , и практически не оставляют сторонам свободу для маневра, например, в вопросе изменения срока действия контракта.

Возникает ли конкуренция между данными нормами? И в каком объеме они применяются? Ответы на эти вопросы дает арбитражная практика. В рамках осуществления функций и полномочий, установленных Конституцией РФ, принятым на ее основе законодательством и международными договорами, у Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и бюджетных учреждений возникают потребности в получении товаров, выполнении работ, оказании услуг.

До 1 января г. С упомянутой даты вступил в действие Федеральный закон от Следует отметить, что правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением государственных контрактов, регулируются и нормами иных законов. С учетом того, что государственный муниципальный контракт далее — контракт представляет собой гражданско-правовой договор с различием лишь в субъектном составе и целях заключения, к нему применяются нормы гражданского законодательства, например, регулирующие условия контракта.

Согласно ч. В то же время согласно ч. Поскольку ст. В ней предусмотрен только один случай, когда существенные условия контракта при его исполнении могут быть изменены по соглашению сторон, имеющий отношении к сроку действия контракта. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе сроков исполнения контракта подп.

Но такого условия, как срок действия контракта, в этом перечне не было. И участники договорных отношений нередко предпринимали попытки изменить условия контракта в части срока его действия или срока исполнения обязательств по контракту — посредством подписания дополнительных соглашений в рамках ст.

Нередко такие соглашения или, наоборот, отказ заказчика изменить срок становились предметом судебного разбирательства. Из положений ч. Отметим также, что согласно письмам Минэкономразвития России от На практике срок действия контракта и срок исполнения обязательств по контракту могут не совпадать.

Так, выполнение работ или оказание услуг по контракту в обусловленный сторонами контракта срок вовсе не означает исполнение самого контракта. Ведь в ряде случаев помимо выполнения соответствующих работ или оказания услуг требуется еще и получение согласований или разрешений от контролирующих органов. Таким образом, помимо того, что исполнитель по контракту обязан построить какой-либо объект, необходимо также получить на него разрешение о вводе в эксплуатацию.

В то же время нарушение сроков выполнения работ, как правило, влечет изменение сроков исполнения обязательств по контракту, то есть изменение срока действия контракта. При этом в некоторых случаях суды акцентируют внимание именно на различении сроков, указанных в контракте. С учетом первого подхода срок выполнения работ по государственному муниципальному контракту может быть продлен дополнительным соглашением.

При этом суды исходят из того, что если договором была предусмотрена возможность в последующем внести изменения о продлении сроков государственных контрактов соглашением сторон, такое соглашение считается заключенным правомерно.

По ряду дел суды применят положения ст. Вместе с тем в некоторых случаях суды признают доводы истца о наличии существенных изменений обстоятельств, например, отсутствие полного финансирования, а в некоторых случаях это обстоятельство не являлось основанием для изменения условий контракта.

Из постановления ФАС Уральского округа от В нем коллегия судей подтвердила правомерность вывода нижестоящих судов о том, что вопрос об изменении срока выполнения работ по госконтракту не входит в перечень условий, изменение которых п. Из решения Арбитражного суда Саратовской области от В то же время в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от С учетом второго подхода срок выполнения работ по государственному муниципальному контракту является существенным условием договора и не может быть изменен сторонами по взаимному согласию на основании дополнительного соглашения.

Такое соглашение является недействительным. Материалами дела подтверждается, что ответчик нарушил срок окончания работ, однако суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о продлении сторонами срока выполнения таких работ на основании дополнительного соглашения.

Из постановления ФАС Поволжского округа от В постановлении ФАС Московского округа от В соответствии с ч.

Случаев, предусмотренных указанными нормами, апелляционным судом не установлено, поэтому заключение сторонами дополнительного соглашения, в котором изменены условия договора изменен срок сдачи предмета договора , правильно оценены как не соответствующие закону. Изменение календарного плана выполнения и оплаты работ не может быть признано соответствующим ст.

Аналогичный правовой подход отражен и в постановлениях ФАС Центрального округа от Стоит обратить внимание и на письмо Казначейства России от Из него следует, что ст.

Так, ФАС Дальневосточного округа в постановлениях от Суд отказал в признании недействительным дополнительного соглашения к государственному контракту, заключенного между заказчиком и подрядчиком. Применив положения п. При этом стороны своим волеизъявлением изменили указанные положения контракта, подписав спорное дополнительное соглашение, которым был изменен срок действия договора а не срок окончания работ , что не противоречит действующему законодательству.

В некоторых случаях возможность изменения срока государственного муниципального контракта, если речь идет о долгосрочном контракте, суды ставят в зависимость от выделения или невыделения средств соответствующего бюджета по данному контракту. Обратимся к постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от В нем сделан такой вывод: из положений ст.

Коллегия судей указала на выводы нижестоящих судов о неиспользованной сторонами при подписании дополнительных соглашений возможности внесения изменений в контракт в части срока исполнения обязательств по поставке.

Вопрос об изменении срока выполнения работ по госконтракту не входит в перечень условий, изменение которых п. Суды апелляционной и кассационной инстанций, установив наличие вины заказчика в необходимости продления сроков выполнения работ, удовлетворили требования общества об изменении условий спорного госконтракта.

Подрядчик полагал, что в связи с существенным изменением обстоятельств исполнения муниципального контракта срок окончания работ, установленный им, подлежит изменению.

Но суды, оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями ст. В силу п. Ответчик не представил доказательств того, что внесение изменений в условия госконтракта обусловлено наличием таких оснований. Согласно ст. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. Подрядчик подал иск к муниципальному заказчику о понуждении заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков выполнения работ.

На основании ст. При повторном рассмотрении дела апелляционный суд отменил первоначальное решение в виду недоказанности существенного изменения обстоятельств. ФАС Западно-Сибирского округа с этой позицией согласился. В соответствии с п.

Изменение сроков окончания работ по контракту не входит в перечень случаев, установленных данным законом, суд правомерно отказал в удовлетворении требований ООО о продлении госконтракта.

Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Административное право Гражданское право Госуправление Недвижимость Труд и занятость. Черняховского, д. Саратов , к. Даже если обе стороны госконтракта согласны продлить срок исполнения работ, по общему правилу сделать это не получится. Пролонгация договоров. Как продлить отношения с контрагентами без лишних усилий.

Заключение дополнительных соглашений к незарегистрированному долгосрочному договору аренды не гарантирует исцеление контракта. Какие нормы в приоритете Согласно ч. О каких сроках идет речь На практике срок действия контракта и срок исполнения обязательств по контракту могут не совпадать. Можно ли изменить срок исполнения обязательств по контракту?

Можно ли изменить срок действия самого контракта? Суды апелляционной и кассационной инстанций, установив наличие вины заказчика в необходимости продления сроков выполнения работ, удовлетворили требования общества об изменении условий спорного госконтракта От Ответчик не представил доказательств того, что внесение изменений в условия госконтракта обусловлено наличием таких оснований Постановления федеральных арбитражных судов Волго-Вятского округа от Изменение сроков окончания работ по контракту не входит в перечень случаев, установленных данным законом, суд правомерно отказал в удовлетворении требований ООО о продлении госконтракта Западно-Сибирского округа от Книги нашего издательства: серия История.

Правовые беседы. Прямая речь. Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов. Западно-Сибирского округа от

Продление срока действия контракта по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов регулируются как нормами гражданского законодательства, так и положениями законодательства о закупках. Причем нормы специального законодательства гораздо более жесткие, чем нормы ГК РФ , и практически не оставляют сторонам свободу для маневра, например, в вопросе изменения срока действия контракта. Возникает ли конкуренция между данными нормами? И в каком объеме они применяются?

Разбираемся в сроках действия госконтракта

Стоит учесть, что госконтракт, согласно ч. Изменение срока действия контракта по 44 ФЗ не предусмотрено. Пролонгировать сделку с госзаказчиком, равно как и увеличить сроки выполнения работ нельзя. На практике встречаются случаи, когда в документе было прописано условие о продлении сделки в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств Решение Свердловского УФАС России от Однако такой подход может быть признан и нарушением ч.

Купить систему Заказать демоверсию. Изменение, расторжение контракта. Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу. Статья Путеводители по закупкам.

Тема: Продление срока выполнения работ в контрактах, заключенных по п.

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: В приведенной ситуации увеличить срок действия контракта нельзя.

Изменение сроков исполнения контракта по 44-ФЗ в 2019 году

Возможна ли пролонгация договора, заключенного по ФЗ, на оказание услуг по электроэнергии и отоплению на следующий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения с изменением суммы и срока действия, если это предусмотрено условиями договора? Заказчик - казенное учреждение согласовывает с поставщиком, подрядчиком или исполнителем далее - поставщик новый срок исполнения контракта п. Иные категории заказчиков, в частности бюджетные учреждения, по соглашению с поставщиком могут изменить срок оплаты по контракту. Это допускается в отношении отдельных видов договоров, содержащих условие о возможности их изменения из-за уменьшения финансирования. На основании принятого уполномоченным органом решения заказчик заключает с поставщиком соглашение об изменении срока исполнения контракта п.

При исполнении гос. Или по обоюдной вине.

Как увеличить сроки выполнения работ по государственному контракты: юридическая помощь по 44-ФЗ

Срок действия контракта и период исполнения сторонами взятых на себя обязательств становятся одними из ключевых условий договора. Иногда возникают ситуации, при которых контрагент в силу определенных обстоятельств не успевает исполнить свою часть сделки вовремя. Возникает вопрос, допустимо ли в соответствии с нормами ФЗ изменение сроков контракта и как его правильно оформить. Согласно нормам Гражданского Кодекса, а именно пункта 1 статьи , любой договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами. От этой даты будет отчитываться и срок исполнения договорных обязательств. Он обязательно прописывается в тексте самого документа и признается существенным условием контракта. Согласно нормам части 2 статьи 34 ФЗ, изменение существенных условий контракта не допускается.

Вопрос-ответ: Продление контракта по 44-ФЗ

Отправляя информацию о себе и сам вопрос, Вы соглашаетесь с тем, что текст Вашего вопроса может быть опубликован на нашем сайте или сайте нашего партнера без указания авторства. Мы гарантируем, что Ваши личные контактные данные не будут опубликованы вместе с вопросом или переданы третьим лицам в целях соблюдения конфиденциальности. ПОЗВОНИТЕ: Юридическая компания "Симплита-Право" Санкт-Петербург, ул.

34 Закона № ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев.

Брать с доверителя плату за то, чтобы показать себя как юриста и свой уровень, я не вижу сколько-нибудь правильным. Другой вопрос, когда обращающийся с вопросом заказчик имеет желание за счет моего времени безвозмездно решить свои вопросы. Поэтому, время бесплатного анализа предоставляемых мне материалов составляет в пределах 20-30 минут.

Поэтому в качестве первичной юридической помощи вы можете обратиться к онлайн консультации в сети. На Ваш вопрос после краткого освящения вашей проблемы вам даст ответ одновременно несколько высококвалифицированных специалистов.

Экс-посол США на Украине Йованович заявила, что ее отставки добивался лично Трамп ИТАР-ТАСC 2 часа назад 0 Парламентская газета 2 часа назад 4 Государственный переворот на Украине сейчас не представляется возможным, поскольку страны Запада настроены на конструктивное взаимодействие с нынешним руководством страны, сказал Федеральному агентству новостей публицист Николай Стариков.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Верещук, передает Гро RT на русском 3 часа назад 7 Правительство Украины и Верховная рада придумали ограничения, которые не позволят иностранцам скупить украинские земли. Читать далее ЦИК Украины назначил на 22 декабря местные выборы в 86 общинах По оценкам комиссии, в голосовании смогут принять участие более 380 тыс.

Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой Лукаш вызвали в ГПУ для вручения подозрения Экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что генпрокурор Руслан Рябошапка решил возобновить уголовное дело, которое было инициировано при Петре Порошенко в 2015 году.

В свою очередь, индивидуальные практические рекомендации дают возможность самостоятельного участия на заседаниях суда. Несмотря на фактическое отсутствие рядом юриста, разбирательство проходит под его строгим руководством. Мы пойдем навстречу и обеспечим наиболее комфортные условия дистанционного юридического обслуживания. Не надо тратить время на личную встречу с юристом.

Там ему обещали вести его дело (о доле в квартире) в суде. И якобы юристы фирмы это дело выиграли.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вебинар: Изменение условий контракта при исполнении от 30.10.2018
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. pernessgi

    Это было и со мной. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

  2. Михей

    Это весьма ценная информация

  3. gapomemb

    В этом что-то есть и я думаю, что это отличная идея.

  4. Викентий

    Отличная фраза

  5. Юрий

    Читаю и чувствую себя как дома. Спасибо создателям за хороший ресурс!